4. Baskı,
Temmuz 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa Sayısı:
1503
Kitabın Fiyatı:
1.850,00₺
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu baskıda kitap yeniden gözden geçirilmiş, gerekli ilave ve düzeltmeler yapılmıştır.
Kitapta yer verilen Yargıtay kararlarının hangi sayfada bulunduğunun anlatım bölümlerinde gösterilme yöntemi bu baskıda da uygulanmış ve dipnotlarda gösterilerek kararların kitapta kolayca bulunması sağlanmak istenmiştir.
Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri (arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri) eser sözleşmesinin bir türü olduğu için kitapta yeri geldikçe bu konuda da gerekli açıklamalar yapılmış ve Yargıtay kararlarına yer verilmiştir.
Bu kararların alfabetik sıralanmış başlıklar halinde hangi sayfada bulunabileceğini gösteren 13. Bölüm yeni eklenen kararları içerir biçimde bu baskıda da korunmuş ve kitabın bu sözleşmeler için de işlevsel ve kolay kullanımı sağlanmak istenmiştir.
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
3. BASKIYA ÖNSÖZ
VII
2. BASKIYA ÖNSÖZ
IX
1. BASKIYA ÖNSÖZ
XI
İÇİNDEKİLER
XIII
KISALTMALAR
XXXV
§1. BÖLÜM
ESER SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE UNSURLARI
1– ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI
37
2– ESER SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI
38
3– ESER SÖZLEŞMESİNİN KONUSU
39
4– ESER SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI
42
5– ESER SÖZLEŞMESİNİN KURULMASINDA ŞEKİL
46
6– GEÇERSİZ SÖZLEŞMELER
50
7– ESER SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI
55
8– SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI
56
9–
SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILMAYAN KONULARDA
KAPSAMIN BELİRLENMESİ
58
10– SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
60
11– ESER SÖZLEŞMESİNİN TAPU SİCİLİNE ŞERHİ VE TERKİNİ
62
12– SÖZLEŞMESİNİN KURULMASINDA İRADE BOZUKLUKLARI
64
A– Genel Olarak
64
B– Yanılma (Hata)
65
C– Aldatma (Hile)
67
D– Korkutma (İkrah)
69
13– AŞIRI YARARLANMA (GABİN)
71
14– KOŞULA BAĞLANMIŞ SÖZLEŞMELER
74
15– ESER SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİ KURULDUĞUNUN İSPATI
76
16– ESER SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SÖZLEŞMELERDEN AYIRT EDİLMESİ
76
17– ESER SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN KURALLAR
79
18– TAŞERONUN SÖZLEŞMENİN TARAFLARI KARŞISINDAKİ KONUMU
82
19– BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI
84
A– SÖZLEŞMENİN KURULMASI– İlgili Yargıtay Kararları
84
B–
SÖZLEŞMENİN KURULMASINDA ŞEKİL– İlgili Yargıtay
Kararları
86
C– GEÇERSİZ SÖZLEŞMELER– İlgili Yargıtay Kararları
93
D–
SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI VE KAPSAMININ
BELİRLENMESİ – İlgili Yargıtay Kararları
105
F–
SÖZLEŞMENİN TAPU SİCİLİNE ŞERHİ VE TERKİNİ – İlgili
Yargıtay Kararları
114
G– SÖZLEŞMENİN KURULMASINDA İRADE BOZUKLUKLARI– İlgili Yargıtay Kararları
120
H– AŞIRI YARARLANMA (GABİN) – İlgili Yargıtay Kararları
123
I–
KOŞULA BAĞLANMIŞ SÖZLEŞMELER – İlgili Yargıtay
Kararları
130
J– ESER SÖZLEŞMESİNİN DİĞERLERİNDEN AYIREDİLMESİ – İlgili Yargıtay Kararları
137
§ 2. BÖLÜM
ESER SÖZLEŞMESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLERİ
(BK VE GEREKÇELERİYLE TBK KURALLARI)
1–
TBK VE BK’NDAKİ ESER SÖZLEŞMESİ KURALLARININ GENEL
OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
139
2– ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI
140
A– TBK 470. Madde
140
B– BK Karşılığı 355. Madde
141
C– TBK Gerekçesi
141
3– YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / GENEL OLARAK
141
A– TBK 471. Madde
141
B– BK Karşılığı 356. Madde
142
C– TBK Gerekçesi
142
4– YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / MALZEME BAKIMINDAN
143
A– TBK 472. Madde
143
B– BK Karşılığı 357. Madde
143
C– TBK Gerekçesi
144
5– YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / İŞE BAŞLAMA VE YÜRÜTME
145
A– TBK 473. Madde
145
B– BK Karşılığı 358. Madde
145
C– TBK Gerekçesi
145
6–
YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUK /
AYIBIN BELİRLENMESİ
146
A– TBK 474. Madde
146
B– BK Karşılığı 359. Madde
146
C– TBK Gerekçesi
146
7–
YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUK
/ İŞSAHİBİNİN SEÇİMLİK HAKLARI
147
A– TBK 475. Madde
147
B– BK Karşılığı 360. Madde
147
C– TBK Gerekçesi
148
8–
YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUK
/ İŞSAHİBİNİN SORUMLULUĞU
149
A– TBK 476. Madde
149
B– BK Karşılığı 361. Madde
149
C– TBK Gerekçesi
149
9–
YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUK
/ ESERİN KABULÜ
150
A– TBK 477. Madde
150
B– BK Karşılığı 362. Madde
150
C– TBK Gerekçesi
150
10–
YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUK
/ ZAMANAŞIMI
151
A– TBK 478. Madde
151
B– BK Karşılığı 363. Madde
152
C– TBK Gerekçesi
152
11– İŞSAHİBİNİN BORÇLARI / BEDELİN MUACCELİYETİ
153
A– TBK 479. Madde
153
B– BK Karşılığı 364. Madde
153
C– TBK Gerekçesi
153
12– İŞSAHİBİNİN BORÇLARI / BEDEL / GÖTÜRÜ BEDEL
154
A– TBK 480. Madde
154
B– BK Karşılığı 365. Madde
154
C– TBK Gerekçesi
155
13– İŞSAHİBİNİN BORÇLARI / BEDEL / DEĞERE GÖRE BEDEL
156
A– TBK 481. Madde
156
B– BK Karşılığı 366. Madde
156
C– TBK Gerekçesi
156
14–
SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / YAKLAŞIK BEDELİN
AŞILMASI
157
A– TBK 482. Madde
157
B– BK Karşılığı 367. Madde
157
C– TBK Gerekçesi
157
15– SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / ESERİN YOK OLMASI
158
A– TBK 483. Madde
158
B– BK Karşılığı 368. Madde
159
C– TBK Gerekçesi
159
16– SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / TAZMİNAT KARŞILIĞI FESİH
160
A– TBK 484. Madde
160
B– BK Karşılığı 369. Madde
160
C– TBK Gerekçesi
160
17– SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / İŞSAHİBİ YÜZÜNDEN İFANIN İMKANSIZLAŞMASI
161
A– TBK 485. Madde
161
B– BK Karşılığı 370. Madde
161
C– TBK Gerekçesi
161
18– SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ
162
A– TBK 486. Madde
162
B– BK Karşılığı 371. Madde
162
C– TBK Gerekçesi
162
§ 3. BÖLÜM
ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORÇLARI
1– GENEL OLARAK
165
2– ESERİ MEYDANA GETİRME (İMAL) BORCU
165
3– ÖZEN VE SADAKAT BORCU
167
4–
ESERİN KENDİ VEYA YÖNETİMİ ALTINDA YAPILMASI
BORCU
169
5– ARAÇ VE GEREÇLERİ SAĞLAMA BORCU
171
6– MALZEMEYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
171
7– UYARI GÖREVİ (GENEL İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ)
174
8– İŞE BAŞLAMA VE YÜRÜTMEYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
177
9– ESERİ TESLİM BORCU
178
10– YÜKLENİCİNİN AYIP NEDENİYLE SORUMLULUĞU
181
A– Ayıp Nedeniyle Sorumluluğun Koşulları
181
a– Genel Olarak
181
b– Eserin Teslim Edilmiş Olması
182
c– Teslim Edilen Eserin Ayıplı Olması
182
d– Ayıbın İş sahibinden Kaynaklanmamış Olması
183
e– Eseri Muayene ve Ayıbı İhbar Yükümlülüğü
185
f– Eserin Açık Ya da Örtülü Olarak kabul Edilmemiş Olması
186
B– Ayıbın Varlığı ve İspatı Halinde İş sahibinin Hakları
188
a– Genel Olarak
188
b– Dönme Hakkı
189
c–
Eseri Alıkoyup, Ayıp Oranında Bedelden İndirim İsteme
Hakkı
190
d– Eserin Ücretsiz Onarılmasını İsteme Hakkı
191
C– Ayıp Nedeniyle İş Sahibinin Tazminat İsteme Hakkı
192
D– Ayıplı İşlerde Zamanaşımı
193
E– Garanti Sözleşmesi – Garanti Şartı
194
F– Ayıptan Sorumluluğu Kaldıran veya Sınırlayan Anlaşmalar
196
G– Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Bakımından Gözetilecek
Hususlar
197
11– YAPI DENETİMİ
198
12– YÜKLENİCİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDENİYLE TEMİNAT ALINMASI
203
A– Genel Olarak Teminat
203
B– Teminat Senedi (Bono – Çek)
203
C– Teminat Mektubu
204
a– Genel Olarak
204
b– Geçici Teminat Mektubu
205
c– Kesin Teminat Mektubu
206
d– Avans Teminat Mektubu
208
D– İpotek Tesisi
208
E– Teminatların Niteliği (Ceza Niteliğinde Olup Olmadığı)
209
F– Teminatlarla İlgili Uygulamadan Örnekler
210
F– Teminat İadesi Taleplerinde Gözetilecek YİGŞ Düzenlemeleri
211
13–
İŞ SAHİBİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDENİYLE TEMİNAT
ALINMASI
216
A– Hapis Hakkı
216
B– Kanuni İpotek (Yapı Alacaklısı İpoteği – İnşaatçı İpoteği)
217
C– Diğer Teminatlar
219
14–
BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY
KARARLARI
219
A–
ESERİ MEYDANA GETİRME (İMAL) BORCU – İlgili Yargıtay
Kararları
219
B– ÖZEN VE SADAKAT BORCU – İlgili Yargıtay Kararları
221
C–
ARAÇ VE GEREÇLERİ SAĞLAMA BORCU – İlgili Yargıtay
Kararları
235
D–
MALZEMEYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ – İlgili Yargıtay
Kararları
236
E–
UYARI GÖREVİ (GENEL İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ) – İlgili
Yargıtay Kararları
239
F– İŞE BAŞLANILMASI VE YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ – İlgili Yargıtay Kararları
250
G– ESERİ TESLİM BORCU – İlgili Yargıtay Kararları
251
H– AYIP NEDENİYLE SORUMLULUĞU – İlgili Yargıtay Kararları
254
I– YAPI DENETİMİ – İlgili Yargıtay Kararları
276
J–
YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDENİYLE
TEMİNAT ALINMASI – İlgili Yargıtay Kararları
282
K–
İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDENİYLE TEMİNAT
ALINMASI – İlgili Yargıtay Kararları
292
§ 4. BÖLÜM
İŞ SAHİBİNİN BEDEL BORCU
1– UNSUR OLARAK İŞ BEDELİ
301
2– İŞ BEDELİNİN SÖZLEŞMEDE BELİRLENİP BELİRLENMEMESİ
301
3–
İŞ BEDELİNİN SÖZLEŞMEDE YAKLAŞIK OLARAK
BELİRLENMESİ
303
4– GÖTÜRÜ BEDEL
304
A– Genel Olarak
304
B– Toplam (Yalın) Götürü Bedel
305
C– Birim Bedel
307
5– BEDELİN TÜRK LİRASI OLARAK BELİRLENMESİ
307
6– BEDELİN YABANCI PARA OLARAK BELİRLENMESİ
307
7– BEDELİN ALTIN OLARAK BELİRLENMESİ
308
8– BEDELİN DEVREDİLECEK TAŞINMAZ YA DA ARSA PAYI OLARAK BELİRLENMESİ
309
9– BEDELİN PARA, ALTIN VE TAŞINMAZ DIŞINDA DİĞER BİR VASITA OLARAK BELİRLENMESİ
311
10– KATMA DEĞER VERGİSİNİN BEDELLE İLİŞKİSİ
311
11– ESERİN YOK OLMASI HALİNDE BEDEL
312
12– TAZMİNAT KARŞILIĞI FESİHTE BEDEL
313
13– İŞ SAHİBİNDEN DOĞAN İFA İMKANSIZLIĞINDA BEDEL
313
14– YÜKLENİCİDEN DOĞAN İFA İMKANSIZLIĞINDA BEDEL
314
15–
YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ VEYA YETENEĞİNİ KAYBETMESİ
HALİNDE BEDEL
314
16– BEKLENMEDİK HAL DURUMUNDA BEDEL
315
17– DİĞER İFA İMKANSIZLIĞI HALLERİNDE BEDEL
315
18– SÖZLEŞME KAPSAMI DIŞINDA YAPILAN İMALAT BEDELİ
316
19–
SÖZLEŞME KAPSAMINDA KALAN FAZLA İŞ BEDELİ
(İŞ ARTIŞI BEDELİ)
317
20– EKSİK İŞ BEDELİ
319
21– AYIPLI İŞ BEDELİ
323
22– İŞ BEDELİNİN İSTENEBİLİR (MUACCEL) OLMASI
325
23– İŞ BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI
327
24– ÖDEMEZLİK DEFİ
327
25– İŞ SAHİBİNİN İŞ BEDELİNE İLİŞKİN TEMERRÜDÜ
328
26– FAZLA ÖDENEN İŞ BEDELİNİN İADESİ
328
27– TAKAS VE MAHSUP
330
A– Genel Olarak Takas
330
B– Takasın Koşulları
330
a– Tarafların Birbirinden Karşılıklı Olarak Alacaklı Olmaları
330
b– Alacakların Aynı Cins veya Özdeş Diğer Edimler Olması
331
c– Alacakların Muaccel Olması
331
C– Mahsup
332
28– İŞ BEDELİNİN UYARLANMASI
332
29– VADE FARKI OLARAK BEDELE YAPILAN İLAVE
333
30–
İŞ BEDELİ BELİRLENİRKEN HESAPLAMAYA ESAS
ALINACAK TARİH
333
31– KÂR KAYBI
334
32– YAPININ İMARA AYKIRI OLMASI HALİNDE BEDEL
334
33– BU BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI
336
A–
İŞ BEDELİNİN SÖZLEŞMEDE BELİRLENİP
BELİRLENMEMESİ – İlgili Yargıtay Kararları
336
B–
İŞ BEDELİNİN SÖZLEŞMEDE YAKLAŞIK OLARAK
BELİRLENMESİ – İlgili Yargıtay Kararları
339
C– GÖTÜRÜ BEDEL – İlgili Yargıtay Kararları
341
D–
BEDELİN YABANCI PARA OLARAK BELİRLENMESİ – İlgili
Yargıtay Kararları
346
E– BEDELİN DEVREDİLECEK TAŞINMAZ YA DA ARSA PAYI OLARAK BELİRLENMESİ – İlgili Yargıtay Kararları
347
F–
KATMA DEĞER VERGİSİNİN BEDELLE İLİŞKİSİ– İlgili Yargıtay
Kararları
357
G– İFA İMKANSIZLIĞINDA BEDEL – İlgili Yargıtay Kararları
359
H–
SÖZLEŞME KAPSAMI DIŞINDA YAPILAN İMALAT BEDELİ –
İlgili Yargıtay Kararları
361
I–
SÖZLEŞME KAPSAMINDA KALAN FAZLA İŞ BEDELİ
(İŞ ARTIŞI BEDELİ) – İlgili Yargıtay Kararları
364
J– EKSİK İŞ BEDELİ – İlgili Yargıtay Kararları
370
K– AYIPLI İŞ BEDELİ– İlgili Yargıtay Kararları
379
L–
İŞ BEDELİNİN İSTENEBİLİR (MUACCEL) OLMASI – İlgili
Yargıtay Kararları
383
M– İŞ BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI – İlgili Yargıtay Kararları
385
N– FAZLA ÖDENEN İŞ BEDELİNİN İADESİ – İlgili Yargıtay Kararları
386
O– TAKAS VE MAHSUP– İlgili Yargıtay Kararları
387
P–
İMARA AYKIRI VEYA KAÇAK YAPI YAPILMASI HALİNDE İŞ
BEDELİ – İlgili Yargıtay Kararları
390
§ 5. BÖLÜM
ESER SÖZLEŞMESİNDE TEMERRÜT
1– GENEL OLARAK TEMERRÜT
411
2– İŞ SAHİBİNİN (ALACAKLININ) TEMERRÜDÜ VE ŞARTLARI
412
A– Genel Olarak
412
B– Alacaklı Temerrüdünün Şartları
412
a– Yüklenicinin Üstlendiği Edimini Alacaklıya Sunmuş Olması
412
b– İş Sahibinin İfayı Kabulden Kaçınmış Olması
413
c– İfayı Kabulden Kaçınmanın Haklı Nedene Dayanmamış
Olması
413
3– ALACAKLI TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI
413
A– Genel Olarak
413
B– Borçlunun Tevdi Hakkı
414
C– Borçlunun Satma Hakkı
415
D– Borçlunun Sözleşmeden Dönme Hakkı
415
4– BORÇLUNUN (YÜKLENİCİNİN) TEMERRÜDÜ VE ŞARTLARI
416
A– Genel Olarak
416
B– Yüklenici (Borçlu) Temerrüdünün Şartları
416
a– Borcun İstenebilir (Muaccel) Olması
416
b–
Teslimi Gereken Tarihin Birlikte Kararlaştırılmış veya
Yükleniciye İhtar Gönderilmiş Olması
417
c–
Borcun İfasının Mümkün Olması
(İfa İmkansızlığı Bulunmaması)
418
d– İfanın Gerçekleşmemiş Olması
419
e– Temerrüde Engel Oluşturan Bir Neden Bulunmaması
420
5– BORÇLU TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI
420
A– Genel Olarak
420
B– Borçluya Süre Verilmesi
421
C– Süre Verilmesini Gerektirmeyen Durumlar
421
D– Borçlunun Temerrüdü Halinde Alacaklının Seçim Hakları
423
a– Ani Edimli Sözleşmelerde
423
b– Sürekli Edimli Sözleşmelerde
423
E–
Gecikmiş İfayı Bekleme ve Gecikme Nedeniyle Tazminat
İsteme Hakkı
424
F– Sözleşmeden Dönme ve Menfi Zararını İsteme Hakkı
424
6– AYNEN İFAYI BEKLEMEK
424
7– NAMA İFA VE İFAYA İZİN
425
A– Nama İfa
425
B– Nama İfaya İzin
426
a– Genel Olarak İfaya İzin
426
b– Nama İfaya İzin Davası
427
8– ALACAK DAVASI
429
9– GECİKME TAZMİNATI İSTEMEK
430
10– CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART)
438
A– Genel Olarak
438
B– Ceza Koşulu Çeşitleri
442
a– Seçimlik Ceza (İfa Yerine Geçen Ceza)
442
b– İfaya Ekli Ceza (Gecikme Cezası)
444
c– Dönme Cezası
449
11–
BORCUN İFASINDAN VE GECİKME TAZMİNATI İSTEME
HAKKINDAN VAZGEÇTİĞİNİ HEMEN BİLDİREREK BORCUN
İFA EDİLMEMESİNDEN DOĞAN ZARARIN GİDERİLMESİNİ
İSTEME HAKKI
450
A– Hakkın Kullanılması ve Kapsamı
450
B– Eser Sözleşmelerinde Olumlu (Müspet) Zararın Hesabı
452
12– SÖZLEŞMEDEN DÖNME VE FESİH HAKKI
453
A– Genel Olarak
453
B– Ani Edimli Sözleşmelerde
453
C– Sürekli Edimli Sözleşmelerde
457
13– BU BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI
458
A– ALACAKLI VE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ – SONUÇLARI
– İlgili Yargıtay Kararları
458
B–
BORÇLUNUN (YÜKLENİCİNİN) TEMERRÜDÜ VE
ŞARTLARI – İlgili Yargıtay Kararları
464
C–
BORÇLU TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI VE ALACAKLININ
SEÇİM HAKLARI – İlgili Yargıtay Kararları
468
E– GECİKME TAZMİNATI İSTEMEK – İlgili Yargıtay Kararları
497
F– CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART) – İlgili Yargıtay Kararları
511
§ 6. BÖLÜM
ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
1– İFA İLE SONA ERME
533
2– ANLAŞMA İLE SONA ERME
533
3– İFA GÜÇSÜZLÜĞÜ (ACZ HALİ) NEDENİYLE SONA ERME
534
4– İMKANSIZLIK NEDENİYLE SONA ERME
535
5– KARARLAŞTIRILAN CEZANIN ÖDENMESİ SURETİYLE SONA ERME
541
6–
İŞE BAŞLAMA VEYA YÜRÜTMEKTE GECİKME NEDENİYLE
SONA ERME
542
7–
İŞİN AYIPLI VEYA SÖZLEŞMEYE AYKIRI YAPILACAĞININ
ANLAŞILMASI NEDENİYLE SONA ERME
544
8– ESERİN AYIPLI OLMASI NEDENİYLE SONA ERME
546
9–
YAKLAŞIK BEDELİN AŞIRI AŞILMASI NEDENİYLE SONA
ERME
546
10– GÖTÜRÜ BEDELİN YETERLİ OLMAYACAĞININ ANLAŞILMASI NEDENİYLE SONA ERME
548
11– TAZMİNAT KARŞILIĞI FESİH (KEYFİ FESİH)
551
12–
İŞ SAHİBİNİN BEDEL ÖDEMEDE TEMERRÜDÜ NEDENİYLE
SONA ERME
552
13– YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE DÖNME
553
14– SÖZLEŞMENİN FESHİ
554
15– SÖZLEŞMEDEN DÖNME
556
16– İBRA SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE SONA ERME
558
17– SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ İLE SONA ERME
559
18–
ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ
BİRLEŞMESİ NEDENİYLE SONA ERME
559
19–
ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ÜZERİNE İŞ SAHİBİ VE YÜKLENİCİNİN YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER VE TALEP
HAKLARI
560
A– Tasfiye
560
a– Genel Olarak Tasfiye
560
b– Ani Edimli Eser Sözleşmelerinin Sona Ermesinde Tasfiye
560
c– Sürekli Edimli Eser Sözleşmelerinin Sona Ermesinde Tasfiye
563
d– Tasfiyede Zamanaşımı
564
B– Olumsuz Zarar (Menfi Zarar)
565
C– Olumlu Zarar (Müspet Zarar)
566
a– Olumlu Zararın Kapsamı
566
b–
Yüklenicinin Kusurlu Olarak Sözleşmeden Dönmesi Halinde
İş Sahibinin İsteyebileceği Olumlu Zararın Hesaplanması
567
c– İş Sahibinin Kusurlu Olarak Sözleşmeden Dönmesi Halinde Yüklenicinin İsteyebileceği Olumlu Zararın Hesaplanması
568
d– Yüklenicinin Kar Kaybı Talebi
570
D– Tazminat Karşılığı Fesih
571
E– Manevi Tazminat
573
20–
BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY
KARARLARI
574
A–
GENEL OLARAK FESİH VE SONA ERME – İlgili Yargıtay
Kararları
574
B– SONA ERME NEDENİYLE TAZMİNAT TALEPLERİ – İlgili Yargıtay Kararları
603
C– MENFİ ZARAR TALEBİ – İlgili Yargıtay Kararları
609
D– MÜSPET ZARAR TALEBİ – İlgili Yargıtay Kararları
624
E– MÜSPET ZARAR KAPSAMINDA KÂR KAYBI TALEBİ – İlgili Yargıtay Kararları
626
F–
SONA ERMEDE YÜKLENİCİNİN İMALAT BEDELİ TALEBİ
– İlgili Yargıtay Kararları
636
G– SONA ERMEDE CEZA KOŞULU ALACAĞI TALEBİ – İlgili Yargıtay Kararları
644
H– SONA ERMEDE TASFİYE – İlgili Yargıtay Kararları
646
§ 7. BÖLÜM
ESER SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI
1– HUKUKİ NİTELİĞİ
656
2– İLERİ SÜRÜLMESİ VE İNCELENMESİ
657
A– Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülmesi
657
B– Zamanaşımı Def’inin İncelenmesi
658
3– TBK ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
659
4– BK ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
660
5–
BK DÖNEMİNDE İŞLEMEYE BAŞLAYAN ZAMANAŞIMINDA
SÜRE
660
6– DEVLET İHALE KANUNDAKİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
662
7– SÖZLEŞME İLİŞKİSİ VARSA SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN UYGULANMAMASI
662
8– ESERİN AYIPLI OLMASINDA ZAMANAŞIMI
663
9– EKSİK İŞ BEDELİNDE ZAMANAŞIMI
664
10– SÖZLEŞME DIŞI İŞLERDE ZAMANAŞIMI
664
11– GECİKME TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI
665
12– CEZAİ ŞARTTA ZAMANAŞIMI
666
13– SONA ERME NEDENİYLE TASFİYEDE ZAMANAŞIMI
667
14– İDARE ELEMANLARININ SORUMLULUĞUNDA ZAMANAŞIMI
668
15– FAİZ ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI
669
16– MUNZAM ZARARDA ZAMANAŞIMI
670
17– RÜCU ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI
670
18– ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI
671
19– ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI
675
20– ZAMANAŞIMININ DURMASI
675
21– ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE YENİDEN BAŞLAMASI
676
A– Zamanaşımını Kesen Borçlu Davranışları
676
B– Zamanaşımını Kesen Alacaklı Davranışları
677
C– Zamanaşımını Kesilmesinin Kapsamı ve Sonuçları
677
22– ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT
679
23– KISMİ DAVADA ZAMANAŞIMI
680
24– DAVANIN ISLAHINDA ZAMANAŞIMI
680
25– SENETLE İKRARDA ZAMANAŞIMI
680
26– İLAM ZAMANAŞIMI
682
27– ZAMANAŞIMI NEDENİYLE RED HALİNDE VEKALET ÜCRETİ
682
28–
BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY
KARARLARI
683
A–
HUKUKİ NİTELİĞİ, İLERİ SÜRÜLMESİ VE İNCELENMESİ –
İlgili Yargıtay Kararları
683
B– ZAMANAŞIMI SÜRELERİ – İlgili Yargıtay Kararları
692
C–
SÖZLEŞME İLİŞKİSİ VARSA SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN UYGULANMAMASI – İlgili
Yargıtay Kararları
694
D–
ESERİN AYIPLI OLMASINDA ZAMANAŞIMI – İlgili Yargıtay
Kararları
695
E–
EKSİK İŞ BEDELİNDE ZAMANAŞIMI – İlgili Yargıtay
Kararları
697
F–
SÖZLEŞME DIŞI İŞLERDE ZAMANAŞIMI – İlgili Yargıtay
Kararları
698
G–
GECİKME TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI – İlgili Yargıtay
Kararları
701
H– CEZAİ ŞARTTA ZAMANAŞIMI – İlgili Yargıtay Kararları
702
I–
SONA ERME NEDENİYLE TASFİYEDE ZAMANAŞIMI –
İlgili Yargıtay Kararları
704
J–
İDARE ELEMANLARININ SORUMLULUĞUNDA – İlgili
Yargıtay Kararları
705
K– FAİZ ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI – İlgili Yargıtay Kararları
707
L– MUNZAM ZARARDA ZAMANAŞIMI – İlgili Yargıtay Kararları
710
M– RÜCU ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI – İlgili Yargıtay Kararları
710
N– ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI – İlgili Yargıtay Kararları
713
O– ZAMANAŞIMININ DURMASI – İlgili Yargıtay Kararları
726
P–
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE YENİDEN BAŞLAMASI –
İlgili Yargıtay Kararları
727
R– ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT – İlgili Yargıtay Kararları
732
S– KISMİ DAVADA ZAMANAŞIMI – İlgili Yargıtay Kararları
734
T–
DAVANIN ISLAHINDA ZAMANAŞIMI – İlgili Yargıtay
Kararları
735
U– SENETLE İKRARDA ZAMANAŞIMI – İlgili Yargıtay Kararları
739
V– İLAM ZAMANAŞIMI – İlgili Yargıtay Kararları
741
Y–
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE RED HALİNDE VEKALET
ÜCRETİ – İlgili Yargıtay Kararları
742
§ 8. BÖLÜM
ESER SÖZLEŞMESİ UYUŞMAZLIKLARINDA İLGİLİ DİĞER KONULAR
1– SÖZLEŞMENİN DEVRİ
745
2– ALACAĞIN DEVRİ (ALACAĞIN TEMLİKİ)
748
3– SÖZLEŞMEYE KATILMA
754
4– BORCUN ÜSTLENİLMESİ
755
5– BORCA KATILMA
758
6– MALVARLIĞININ VEYA İŞLETMENİN DEVRALINMASI
759
7– İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ VEYA ŞEKİL DEĞİŞTİRMESİ
760
8– ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENME (TAAHHÜT)
761
9– ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME
762
10– BORÇ İKRARI (BORÇ TANIMASI)
766
11– TEMSİLCİ TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER
767
A– Genel Olarak
767
B– Yetkili Temsilci
770
C– Yetkisiz Temsil
772
D– Ticari Temsilci
772
E– Ticari Vekil
774
F– Diğer Tacir Yardımcıları
774
12– SORUMSUZLUK ANLAŞMASI
775
13– TEMERRÜT FAİZİ
779
A– Temerrüt Faizinin Hukuki Dayanakları
779
B– Temerrüt Faizi Oranı
779
C– Ticari İşlerde Avans Faizi İstenebilmesi
779
D– Temerrüt Faizi Oranının Akdi Faizden Az Olmaması
781
E– Temerrüt Faizi Başlangıç Tarihi
781
F– Faize Faiz Yasağı
783
G– Yabancı Para Borcu Faizi
783
H– Asıl Alacağın Ödenmesinin İşlemiş Faize Etkisi
783
I– Kısmi Ödemenin Öncelikle Faiz ve Masraflara Sayılması
784
J– Islahla Artırılan Bedele Faiz
784
K– İşlemiş Faiz Hakkında Hüküm Kurma Şekli
784
L– Faiz Alacağında Zamanaşımı
785
M– Munzam Zarar (Aşkın Zarar) Talebinde Faiz
785
N– Vade Farkı Talebinde Faiz
785
O– Alacağın Temlikinde Faiz
785
14– AŞKIN ZARAR (MUNZAM ZARAR)
786
15– VADE FARKI
790
16– İFA İMKANSIZLIĞI
793
A– Genel Olarak İfa İmkansızlığı
793
B– Sözleşme Yapılmadan Önce Mevcut Olan İmkansızlık
793
C– Sonradan Ortaya Çıkan İmkansızlık
794
D– Borçlunun Kusuruyla Sonradan Meydana Gelen İfa İmkansızlığı
794
E–
Borçlunun Kusuru Olmaksızın Sonradan Meydana Gelen
Tam İfa İmkansızlığı
795
F–
Borçlunun Kusuru Olmaksızın Sonradan Meydana Gelen
Kısmi İfa İmkansızlığı
795
G– Eser Sözleşmesine İlişkin İfa İmkansızlığı Özel Düzenlemeleri
796
a– İlgili Düzenlemeler
796
b– Eserin Yok Olması
796
c– İş Sahibi Yüzünden ifanın İmkansız Hale Gelmesi
797
d–
Yüklenicinin Ölümü veya Yeteneğini Kaybetmesi
Nedeniyle İfa İmkansızlığı
797
e– Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunundaki İfa İmkansızlığı Düzenlemeleri
798
17– MÜTESELSİL BORÇLULUK
799
A– Kapsamlı Düzenlemeler Bulunması
799
B– Müteselsil Sorumluluk Eksenli TBK Genel Düzenlemeleri
799
C– Özel konu Eksenli TBK Müteselsil Sorumluluk Kuralları
801
D– TTK Müteselsil Sorumluluk Kuralları
802
E– TMK Müteselsil Sorumluluk Kuralları
803
F– Müteselsil Sorumlulukla İlgili HMK Düzenlemeleri
804
G– 4735 Sayılı KİSK Müteselsil Sorumluluk Düzenlemeleri
805
H– Özel Kanunlardaki Müteselsil Sorumluluk Düzenlemeleri
806
18– MÜTESELSİL ALACAKLILIK
807
19– İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
810
20– MENFİ TESPİT VE İSTİRDATDAVASI
815
21– MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ
818
22– AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ VE SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI
820
23– KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV)
823
24– KOOPERATİFLER VE TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELER
827
A– Genel Olarak
827
B– Konut Yapı Kooperatiflerinin Tacir Sayılıp Sayılmadığı
827
C– Kooperatiflerle İlgili Ticari Davalar
828
D– Kooperatif Borcunun Üyelerinden İstenme Koşulları
828
E–
Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifle Sözleşme
Yapma Yasağı
830
F–
İnşaat Yaptırma Usulünü Belirleme Yetkisinin Genel Kurula
Ait Olması
831
G– Kooperatif Temsilcilerinin Temsil Yetkisinin Sınırları
832
25–
BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY
KARARLARI
833
A– SÖZLEŞMENİN DEVRİ– İlgili Yargıtay Kararları
833
B– ALACAĞIN DEVRİ– İlgili Yargıtay Kararları
834
C– BORCUN ÜSTLENİLMESİ– İlgili Yargıtay Kararları
842
D– BORCA KATILMA– İlgili Yargıtay Kararları
845
E–
MALVARLIĞI VEYA İŞLETMENİN DEVRALINMASI– İlgili
Yargıtay Kararları
846
F– ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ TAAHHÜT– İlgili Yargıtay Kararları
849
G–
ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME– İlgili Yargıtay
Kararları
850
H– BORÇ İKRARI (BORÇ TANIMASI)– İlgili Yargıtay Kararları
855
I–
TEMSİLCİ TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER– İlgili
Yargıtay Kararları
857
J– SORUMSUZLUK ANLAŞMASI– İlgili Yargıtay Kararları
868
K– TEMERRÜT FAİZİ– İlgili Yargıtay Kararları
874
L– AŞKIN ZARAR (MUNZAM ZARAR) – İlgili Yargıtay Kararları
881
M– VADE FARKI – İlgili Yargıtay Kararları
896
N– İFA İMKANSIZLIĞI – İlgili Yargıtay Kararları
904
O– MÜTESELSİL BORÇLULUK – İlgili Yargıtay Kararları
910
P– İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – İlgili Yargıtay Kararları
913
R– MENFİ TESPİT DAVASI – İlgili Yargıtay Kararları
917
S– MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ – İlgili Yargıtay Kararları
922
T–
AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ VE SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI –
İlgili Yargıtay Kararları
927
U– KATMA DEĞER VERGİSİ – İlgili Yargıtay Kararları
938
V–
KOOPERATİFLERLE İLGİLİ KONULAR – İlgili Yargıtay
Kararları
946
§ 9. BÖLÜM
VEKALETSİZ İŞ GÖRME
1– HUKUKİ DAYANAK
957
2– UNSURLARI
957
3– TÜMÜYLE SÖZLEŞMESİZ İŞLERDEKİ UYGULAMA
957
4– YAPILAN SÖZLEŞMENİN DIŞINDA KALAN İŞLERDEKİ UYGULAMA
958
5– BEDELDEN KİMİN SORUMLU OLDUĞU
961
6– VEKALETSİZ İŞ GÖRMEDE ZAMANAŞIMI
961
7– BU BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI
962
§ 10. BÖLÜM
DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUK
1– TAZMİNAT TALEPLERİNİN HUKUKİ DAYANAĞI
975
2– BORÇLUNUN GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
975
3–
GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE HAKSIZ FİİLE İLİŞKİN
HÜKÜMLERİN KIYASEN UYGULANMASI
978
4– GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ
978
5– GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE ZAMANAŞIMI
979
6–
GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAYALI RÜCU DAVASINDA
ZAMANAŞIMI
979
7–
CEZA MAHKEMESİ KARARININ GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE
DAYALI DAVADA BAĞLAYICILIĞI
979
8– GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE KUSURUN BELİRLENMESİ
980
9–
KUSUR RAPORUNUN ESER SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNE
GÖRE İNCELEMEYİ İÇERMESİ
980
10–
GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE ZARARIN BELİRLENMESİ
VEYA TAM OLARAK BELİRLENEMEMESİ
982
11– GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE TAZMİNATIN İNDİRİLMESİ
982
12– BEDENSEL VE ÖLÜM NEDENİYLE DOĞAN ZARARLARIN
GİDERİLMESİ
983
A– Genel Olarak
983
B– Maddi Zararlar
983
C– Manevi Zararlar
983
D–
Destekten Yoksunluk ve Bedensel Zararlarda Sınırlayıcı
Hükümler
984
13– TAZMİNAT HÜKMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
984
14– GEÇİCİ ÖDEME YAPILMASINA KARAR VERİLMESİ
984
15– SORUMSUZLUK ANLAŞMALARININ GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE ETKİSİ
985
16– YARDIMCI KİŞİLERİN FİİLLERİNDEN SORUMLULUK
985
17– RÜCU DAVASINDA UYGULANACAK İÇ İLİŞKİ KURALLARI
986
18–
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ZARARLARINI HAKSIZ FİİL
HÜKÜMLERİNE DAYANARAK TALEP ETMESİ
987
19– BU BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI
989
§ 11. BÖLÜM
İSPAT VE DELİLLER
1– SÖZLEŞME İLİŞKİSİ KURULDUĞUNUN İSPATI
1003
2– ESERİN TESLİM EDİLDİĞİNİN İSPATI
1004
3– ÖDEMENİN İSPATI
1006
4–
AYIBIN VARLIĞI VE KİM TARAFINDAN GİDERİLDİĞİNİN
İSPATI
1007
5– AYIP İHBARI YAPILDIĞININ İSPATI
1011
6–
EKSİK İŞLERİN VARLIĞI VE KİMİN TAMAMLADIĞININ
İSPATI
1013
7– ARAÇ VE GEREÇLERİ KİMİN TEMİN ETTİĞİNİN İSPATI
1016
8– ESERİN İMALİNDE KULLANILAN MALZEMEYİ KİMİN TEMİN ETTİĞİNİN İSPATI
1017
9–
SÖZLEŞME DIŞI İŞ VE FAZLA İŞ YAPILIP YAPILMADIĞININ
İSPATI
1018
10– YAZILI DELİLLE (SENETLE) İSPAT ZORUNLULUĞU
1020
11– YAZILI DELİL DIŞINDAKİ DİĞER KESİN DELİLLERLE İSPAT
1021
12–
YAZILI DELİL OLARAK DAYANILAN BELGENİN TARAF,
KARŞI TARAF VE ÜÇÜNCÜ KİŞİYE İBRAZ ETTİRİLMESİ
1022
13– DELİL BAŞLANGICI
1023
14– DELİL SÖZLEŞMESİ
1025
A– Genel Olarak
1025
B– Yapım İşleri Genel Şartnamesi Delil Sözleşmesi Hükümleri
1030
a– Şartname Hükümleri Hakkında
1030
b– Projelerin Uygulanması Hakkında
1030
c– İşlerin Denetimi Hakkında
1031
d– Ataşmanlar ve İlgili Diğer Defterler Hakkında
1031
e– Geçici Hak Ediş Raporlarına İtiraz Hakkında
1032
f– Kesin Metraj ve Kesin Hesaplara İtiraz Hakkında
1033
g–
Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler ve İşin
Tasfiyesi Hakkında
1035
h– Götürü Bedelli İşlerde İş Eksilişi Hakkında
1036
ı– Sözleşmede Bulunmayan İşlerin Fiyatı Hakkında
1037
C–
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi Delil Sözleşmesi
Hükümleri
1041
D– Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Delil Sözleşmesi Hükümleri
1041
15– FATURANIN DELİL NİTELİĞİ
1041
16– TİCARİ DEFTERLERİN DELİL NİTELİĞİ
1046
17– KEŞİF
1052
18– BİLİRKİŞİ RAPORU
1053
19– UZMAN GÖRÜŞÜ
1056
20– CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİNDE BAĞLAYICILIK DERECESİ
1058
21– CEZA DAVASI SONUCUNUN BEKLENMESİ
1063
22–
BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY
KARARLARI
1063
A–
SÖZLEŞME İLİŞKİSİ KURULDUĞUNUN İSPATI – İlgili
Yargıtay Kararları
1063
B–
ESERİN TESLİM EDİLDİĞİNİN İSPATI – İlgili Yargıtay
Kararları
1063
C– ÖDEMENİN İSPATI – İlgili Yargıtay Kararları
1070
D–
AYIBIN VARLIĞI VE KİM TARAFINDAN GİDERİLDİĞİNİN
İSPATI – İlgili Yargıtay Kararları
1070
E–
AYIP İHBARI YAPILDIĞININ İSPATI – İlgili Yargıtay
Kararları
1082
F–
EKSİK İŞLERİN VARLIĞI VE KİMİN TAMAMLADIĞININ
İSPATI – İlgili Yargıtay Kararları
1085
G–
SÖZLEŞME DIŞI İLAVE İŞ VE FAZLA İŞ YAPILIP
YAPILMADIĞININ İSPATI İlgili Yargıtay Kararları
1091
H–
YAZILI DELİLLE (SENETLE) İSPAT ZORUNLULUĞU – İlgili
Yargıtay Kararları
1095
I–
YAZILI DELİL DIŞINDAKİ DİĞER KESİN DELİLLERLE
İSPAT – İlgili Yargıtay Kararları
1099
J–
DELİL OLARAK DAYANILAN BELGENİN İBRAZ
ETTİRİLMESİ – İlgili Yargıtay Kararları
1099
K– DELİL BAŞLANGICI – İlgili Yargıtay Kararları
1102
L– DELİL SÖZLEŞMESİ – İlgili Yargıtay Kararları
1107
M– FATURANIN DELİL NİTELİĞİ – İlgili Yargıtay Kararları
1129
N– TİCARİ DEFTERLER – İlgili Yargıtay Kararları
1148
O– KEŞİF – İlgili Yargıtay Kararları
1156
P– BİLİRKİŞİ RAPORU – İlgili Yargıtay Kararları
1157
R– UZMAN GÖRÜŞÜ – İlgili Yargıtay Kararları
1160
S–
CEZA MAHKEMESİ KARARININ BAĞLAYICILIK
DERECESİ – İlgili Yargıtay Kararları
1162
T– CEZA DAVASI SONUCUNUN BEKLENMESİ – İlgili Yargıtay
Kararları
1167
§ 12. BÖLÜM
USULE İLİŞKİN KONULAR
1– YARGI YOLU
1169
2– GÖREV
1172
A– Genel Olarak
1172
B– Asliye Hukuk Mahkemesi Yönünden
1173
C– Asliye Ticaret Mahkemesi Yönünden
1173
D– Tüketici Mahkemesi Yönünden
1176
E– Sulh Hukuk Mahkemesi Yönünden
1177
F– İş Mahkemesi Yönünden
1178
G– Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Yönünden
1179
H– Deniz Ticareti ve Deniz Sigortalarıyla İlgili Davalar
1180
3– YETKİLİ MAHKEME
1181
4–
ADİ ORTAKLIK BULUNMASI HALİNDE HUSUMET VE TARAF
TEŞKİLİ
1183
5–
MİRASÇILARIN ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE HUSUMET VE
TARAF TEŞKİLİ
1187
6–
MÜŞTEREK (PAYLI) MÜLKİYETTE HUSUMET VE TARAF
TEŞKİLİ
1189
7– APARTMAN YÖNETİCİSİNİN DAVA VE HUSUMET EHLİYETİ
1190
8– TARAF SIFATI (HUSUMET)
1194
9– MİRASIN REDDİ HALİNDE TARAF TEŞKİLİ
1196
10– DAVA KONUSUNUN DEVRİ (MÜDDEABİHİN TEMLİKİ)
1198
11– ISLAH
1200
12– İSPAT VE DELİLLER
1203
13– VEKALETNAME EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI
1203
14– HARÇLAR
1206
A– Harç Miktarı
1206
B– Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Harç
1207
C– Tahkimde ve Tahkimle İlgili Davalarda Harç
1207
D–
Yabancı Hakem Kararı ve Yabancı Mahkeme İlamlarının
Tenfizinde Harç
1208
E– Davadan Feragat, Kabul ve Sulh Halinde Harç
1209
F– Davaya Müdahil Olanlardan Alınacak Harç
1209
G– Yasa yolu sonrası Verilen Hükümde Harç
1209
H– Eksik Yatırılmış Olması Halinde Peşin Harcın Tamamlanması
1210
I– Teminat Mektubunun İadesi Taleplerinde Harç
1211
J– İtirazın İptali Davasında Harç
1211
K– Menfi Tespit Davasında Harç
1212
L– Yargı Harçlarından Muafiyet Halleri
1212
M–
Harç Muafiyeti Bulunmadığının Anlaşılması Halinde Peşin
Harcın Yatırılması
1215
N–
Hükümdeki Harç Yanlışlığının Temyiz veya İstinaf Nedeni
Olarak İleri Sürülmemiş Olması
1215
O– Davanın Islahı Halinde Harç Alınması
1215
P– Cevap Dilekçesinin Islahında Harç Alınmayacağı
1216
R– KDV Talebinde Bulunulması Halinde Harç
1216
S– İşlemiş Faizin Dava Edilmesi Halinde Harç
1217
T– Yargılamanın Yenilenmesi Davalarında Harç
1217
15– YARGILAMA GİDERLERİ
1217
16– VEKALET ÜCRETİ
1220
17–
BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY
KARARLARI
1223
A– YARGI YOLU – İlgili Yargıtay Kararları
1223
B– GÖREV – İlgili Yargıtay Kararları
1230
C– YETKİ – İlgili Yargıtay Kararları
1247
D–
ADİ ORTAKLIK BULUNMASI HALİNDE HUSUMET VE
TARAF TEŞKİLİ – İlgili Yargıtay Kararları
1252
E–
MİRASÇILARIN ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE HUSUMET VE
TARAF TEŞKİLİ İlgili Yargıtay Kararları
1261
F–
MÜŞTEREK (PAYLI) MÜLKİYETTE HUSUMET VE TARAF
TEŞKİLİ – İlgili Yargıtay Kararları
1265
G–
APARTMAN YÖNETİCİSİNİN DAVA VE HUSUMET
EHLİYETİ – İlgili Yargıtay Kararları
1272
H– TARAF EHLİYETİ VE TARAF SIFATI (HUSUMET) – İlgili
Yargıtay Kararları
1280
I–
MİRASIN REDDİNDE TARAF TEŞKİLİ – İlgili Yargıtay
Kararları
1287
J– DAVA KONUSUNUN DEVRİ – İlgili Yargıtay Kararları
1289
K– ISLAH – İlgili Yargıtay Kararları
1290
L– VEKALETNAME EKSİKLİKLERİ – İlgili Yargıtay Kararları
1294
M– HARÇLAR – İlgili Yargıtay Kararları
1296
N– YARGILAMA GİDERLERİ – İlgili Yargıtay Kararları
1305
O– VEKALET ÜCRETİ – İlgili Yargıtay Kararları
1306
§ 13. BÖLÜM
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA KİTAPTA YER ALAN BAZIYARGITAY KARARLARININ ÖZET BAŞLIKLARIYLA ALFABETİK FİHRİSTİ
1– BU BÖLÜM HAKKINDA AÇIKLAMA
1309
2–
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİYLE İLGİLİ
YARGITAY KARARLARI (ALFABETİK SIRALANMIŞ ÖZET BAŞLIKLARIYLA)
1310
14. BÖLÜM
KAMU İDARELERİNİN ESER SÖZLEŞMELERİNDE UYGULANACAK KANUN VE ŞARTNAME HÜKÜMLERİ
1– KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
1343
2– YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ
1359
KAYNAKÇA
1409
KAVRAM DİZİNİ
1411
Kitabın Fiyatı:
1.850,00₺
Temin süresi 2-3 gündür.
Bu kitaplar da ilginizi çekebilir
Rödovans Sözleşmesi
Hüseyin Bozok
Dijital İçerik ve Dijital Hizmet Sözleşmeleri
Cannur Ercan
Atipik Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk
Sibel Özel, Hatice Selin Pürselim
Örnek Sözleşme Metinleri
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Hakkımızda
|
Uluslararası Yayınevi Belgesi|
2023 Kaynakça Dokümanı|
Kişisel Verilerin Korunması |
Üyelik|
Siparişlerim|
İade Politikası|
İletişim